Scrivere un contratto di appalto per la fornitura di semilavorati è un compito di fondamentale importanza per garantire il successo di un progetto industriale. Questo documento non solo stabilisce le condizioni e i termini della fornitura, ma funge anche da base per una relazione di lavoro proficua tra committente e fornitore. Nella presente guida, esploreremo i principali elementi da considerare nella redazione del contratto, le clausole essenziali da includere e le best practices per evitare conflitti futuri. Che tu sia un imprenditore esperto o un neofita del settore, questa guida ti fornirà strumenti pratici e consigli utili per redigere un contratto chiaro, completo e legalmente valido. Iniziamo insieme questo viaggio verso una gestione efficiente e professionale delle forniture di semilavorati.
Come scrivere un contratto appalto fornitura semilavorati
Scrivere un contratto di appalto per la fornitura di semilavorati richiede una particolare attenzione ai dettagli, affinché il documento possa tutelare entrambe le parti coinvolte, il committente e l’appaltatore. Iniziamo con l’introduzione del contratto, che deve fissare il contesto temporale e identificare chiaramente le parti. È fondamentale indicare l’anno, il mese e il giorno della stipula, seguiti dai dati anagrafici e di registrazione delle aziende coinvolte. È importante che il legale rappresentante di ciascuna parte venga specificato, insieme alla descrizione della società, inclusi i dati fiscali necessari.
Una volta che le parti sono state identificate, si procede a definire l’oggetto del contratto, ovvero le opere che l’appaltatore si impegna a realizzare. Qui, il committente conferisce all’appaltatore il compito di effettuare determinate forniture di semilavorati, specificando la quantità e la qualità richieste. È essenziale che l’appaltatore dichiari di avere le capacità tecniche e le attrezzature necessarie per adempiere a tale incarico, sottolineando che la responsabilità dell’esecuzione ricade esclusivamente su di lui, senza ingerenza da parte del committente.
Un aspetto cruciale riguarda le forniture: l’appaltatore deve garantire che tutti i materiali e i semilavorati siano forniti in modo tale da garantire una realizzazione conforme alle specifiche concordate. Qualora l’appaltatore desideri apportare modifiche al progetto, è necessaria l’approvazione scritta del committente, evidenziando l’importanza della comunicazione tra le parti e la necessità di rinegoziare eventuali costi aggiuntivi.
Il contratto deve poi stabilire il corrispettivo per l’appalto, specificando chiaramente l’importo totale e le modalità di pagamento, suddiviso in tappe legate all’avanzamento dei lavori. Questo punto deve includere anche i dettagli riguardanti eventuali spese accessorie e la loro inclusione nel prezzo concordato. Inoltre, è opportuno descrivere il processo di collaudo e accettazione delle opere, stabilendo termini precisi per la verifica da parte del committente.
La responsabilità dell’appaltatore per eventuali vizi o difetti deve essere chiaramente enunciata, insieme alla procedura per la denuncia e la garanzia di intervento per correggere tali difetti. È anche importante che l’appaltatore si assuma la responsabilità per gli incidenti sul luogo di lavoro, stipulando adeguate polizze assicurative da presentare al committente prima dell’inizio dei lavori.
Un altro aspetto da considerare è la fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte, che rappresenta una protezione per il committente nel caso in cui l’appaltatore non adempia ai suoi obblighi. La durata di tale garanzia deve essere ben definita, così come le condizioni per la sua attivazione.
Il contratto deve inoltre contemplare i termini di risoluzione e le conseguenze in caso di impossibilità di esecuzione, specificando come verrà calcolato il pagamento per le opere parzialmente eseguite. È fondamentale che si stabiliscano le tempistiche per la conclusione delle opere, evidenziando che eventuali ritardi non possono giustificarsi con difficoltà impreviste da parte dell’appaltatore.
Infine, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel contratto, è opportuno fare riferimento alle norme codicistiche e legislative vigenti. È importante includere una clausola di risoluzione delle controversie, specificando il foro competente per eventuali dispute. È necessario anche chiarire che ogni modifica del contratto deve avvenire in forma scritta per essere valida.
Dopo aver trattato tutti i punti, le parti devono approvare specificamente le condizioni contrattuali, confermando la loro comprensione e accettazione delle stesse. La registrazione del contratto e la ripartizione delle spese devono essere chiaramente definite, portando la data e il luogo della stipula. Concludendo, il contratto di appalto per la fornitura di semilavorati deve essere redatto con attenzione, in modo da garantire chiarezza e protezione per entrambe le parti coinvolte.
Modello contratto appalto fornitura semilavorati
TRA
La società/impresa [inserire denominazione], con sede legale in [inserire indirizzo], CF/PI [inserire dati], iscritta al Registro delle Imprese di [inserire luogo] n. [inserire numero], rappresentata da [inserire nome e cognome], in qualità di [inserire carica], di seguito denominata “Committente”;
La società/impresa [inserire denominazione], con sede legale in [inserire indirizzo], CF/PI [inserire dati], iscritta al Registro delle Imprese di [inserire luogo] n. [inserire numero], rappresentata da [inserire nome e cognome], in qualità di [inserire carica], di seguito denominata “Appaltatore”;
PREMESSO
Che il Committente necessita di uno o più semilavorati per la propria attività produttiva, secondo specifiche e caratteristiche tecniche dettagliate;
Che l’Appaltatore è specializzato nella realizzazione/fornitura di semilavorati e dispone delle competenze e risorse necessarie;
Che le Parti intendono regolare i loro rapporti in merito alla produzione e/o fornitura dei suddetti semilavorati attraverso il presente contratto.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 L’Appaltatore si impegna a produrre e fornire al Committente i seguenti semilavorati: [descrivere tipologia, caratteristiche, eventuali codici identificativi], in conformità alle specifiche tecniche riportate nell’Allegato A del presente contratto (di seguito, i “Semilavorati”).
1.2 Eventuali modifiche, integrazioni e/o varianti, richieste dal Committente in corso d’opera, dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti e potranno comportare una revisione del prezzo e/o dei tempi di consegna.
2. CARATTERISTICHE DEI SEMILAVORATI
2.1 I Semilavorati dovranno rispettare le specifiche tecniche e qualitative indicate nell’Allegato A, nonché le norme di legge, di sicurezza e di settore vigenti.
2.2 Qualora i Semilavorati richiedano certificazioni specifiche (es. ISO, CE, etc.), l’Appaltatore dovrà provvedere alle relative attestazioni, fornendone copia al Committente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
3. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA
3.1 La consegna dei Semilavorati dovrà avvenire entro [inserire data o termine] presso la sede del Committente o in altro luogo concordato per iscritto tra le Parti.
3.2 L’Appaltatore informerà tempestivamente il Committente in caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad altre circostanze non imputabili all’Appaltatore.
3.3 In caso di ritardo imputabile all’Appaltatore e non giustificato da cause di forza maggiore, si applicheranno le penali o le altre misure previste all’art. 9 del presente contratto.
4. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Il corrispettivo totale per la produzione e la fornitura dei Semilavorati è convenuto in euro [inserire importo] (oltre IVA, se dovuta), secondo il seguente piano di pagamento:
[es. 30%] a titolo di acconto, entro [es. 15 giorni] dalla sottoscrizione del presente contratto;
[es. 40%] a titolo di stato avanzamento lavori (SAL) o alla consegna parziale di [inserire riferimento];
[es. 30%] a saldo dopo l’esito positivo delle verifiche/collaudo, entro [es. 30 giorni] dalla data di fattura.
4.2 I pagamenti saranno effettuati a mezzo [inserire metodo di pagamento, es. bonifico bancario] sul conto corrente indicato dall’Appaltatore.
4.3 Il mancato pagamento entro i termini stabiliti costituisce inadempimento e, previa comunicazione scritta, l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione del contratto fino all’avvenuto pagamento.
5. VERIFICA E ACCETTAZIONE DEI SEMILAVORATI
5.1 Una volta ricevuti i Semilavorati, il Committente verificherà la conformità degli stessi alle specifiche e alle condizioni pattuite, eseguendo un controllo entro [inserire termine] giorni lavorativi dalla consegna.
5.2 Se i Semilavorati rispettano le caratteristiche e le specifiche tecniche concordate, il Committente rilascerà formale accettazione.
5.3 In caso di difetti, vizi o non conformità, il Committente dovrà comunicarli per iscritto all’Appaltatore entro il termine indicato nel punto 5.1, specificando la natura della non conformità riscontrata. L’Appaltatore provvederà, a proprie spese, alla sostituzione o riparazione dei Semilavorati nel più breve tempo possibile.
5.4 L’accettazione senza riserve o l’impiego dei Semilavorati da parte del Committente equivale a verifica positiva.
6. GARANZIA
6.1 L’Appaltatore garantisce che i Semilavorati forniti saranno conformi alle specifiche tecniche approvate, alle normative di legge e di settore vigenti e saranno esenti da vizi di lavorazione o difetti di materiali imputabili all’Appaltatore.
6.2 La garanzia ha durata di [inserire durata, es. 12 mesi] dalla data di accettazione dei Semilavorati. Entro tale periodo, l’Appaltatore si impegna a riparare o sostituire, a proprie spese, eventuali difetti imputabili alla produzione o a vizi dei materiali.
6.3 Sono esclusi dalla garanzia i difetti o danni derivanti da uso improprio, negligenza, manipolazioni non autorizzate o cause di forza maggiore.
7. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
7.1 Il Committente si impegna a fornire all’Appaltatore, con tempestività, tutti i dati, le informazioni e le specifiche necessarie alla corretta esecuzione del contratto.
7.2 Il Committente si impegna a versare il corrispettivo concordato nei termini e con le modalità indicate all’art. 4.
7.3 Il Committente ha l’obbligo di effettuare la verifica dei Semilavorati nei termini previsti e segnalare tempestivamente eventuali difetti o non conformità.
8. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
8.1 L’Appaltatore garantisce di disporre di tutti i mezzi, le attrezzature e il personale idoneo per la corretta produzione dei Semilavorati.
8.2 L’Appaltatore si impegna ad adottare, nell’esecuzione del presente contratto, la massima diligenza e la perizia professionale, nonché a rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
8.3 L’Appaltatore è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni e i documenti forniti dal Committente, utilizzandoli esclusivamente per le finalità legate all’esecuzione del contratto.
9. PENALI
9.1 In caso di ritardo nella consegna dei Semilavorati imputabile all’Appaltatore, sarà applicata una penale pari a [inserire valore o percentuale] per ogni giorno/settimana di ritardo, fino a un massimo di [inserire valore o percentuale] del valore totale dell’ordine.
9.2 Qualora il ritardo superi [inserire numero di giorni/settimane], il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
10. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
10.1 Tutte le informazioni, i disegni, i progetti e le specifiche fornite dal Committente restano di sua esclusiva proprietà e non potranno essere utilizzate dall’Appaltatore per finalità diverse da quelle previste dal presente contratto.
10.2 L’Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi le suddette informazioni, né durante né dopo la cessazione del presente contratto.
10.3 Eventuali sviluppi, innovazioni o brevetti derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno disciplinati da accordi specifici tra le Parti, tenendo conto degli apporti rispettivi.
11. RECESSO E RISOLUZIONE
11.1 Recesso unilaterale del Committente: Il Committente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 1671 c.c., corrispondendo all’Appaltatore il compenso per l’opera già eseguita e il rimborso delle spese sostenute fino alla data di recesso, oltre a un eventuale indennizzo per il mancato guadagno nei limiti previsti dalla legge.
11.2 Risoluzione per inadempimento: In caso di grave inadempimento di una delle Parti (ad es. mancato pagamento, ritardo prolungato nella consegna, violazione degli obblighi di riservatezza, ecc.), la Parte non inadempiente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
12. FORZA MAGGIORE
12.1 Le Parti non saranno responsabili per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, calamità naturali, scioperi generali, pandemie, provvedimenti delle autorità, carenza improvvisa di materie prime o altre circostanze imprevedibili.
12.2 La Parte che si trovi in impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore dovrà darne tempestiva comunicazione all’altra Parte e adottare tutte le misure idonee a limitare gli effetti dell’evento.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1 Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
13.2 Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di [inserire il foro concordato], salvo il caso in cui la legge preveda una competenza inderogabile diversa.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14.1 Le Parti dichiarano di essere informate, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di riferimento, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
14.2 Ciascuna Parte potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, limitazione del trattamento).
15. DISPOSIZIONI FINALI
15.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
15.2 L’eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non comporterà l’invalidità delle restanti disposizioni, che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
15.3 Il presente contratto, composto da [inserire numero] pagine e [inserire numero] allegati, è sottoscritto in [inserire numero] copie originali, una per ciascuna Parte.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: ………………
Per il Committente
(firma e timbro)
Per l’Appaltatore
(firma e timbro)
Allegati (elenco esemplificativo):
Allegato A: Specifiche tecniche (disegni, progetti, schede tecniche)
Allegato B: Piano di produzione e tempistiche dettagliate (se necessario)
Allegato C: Elenco prezzi dettagliato (se necessario)